מכרז פומבי מס' 5/2026 לביצוע עבודות שיפוץ וחידוש מבנה חט״ב אלחייאת (סמל מוסד 448274) בעיר כפר קאסם

שיפוץ, שיקום וחידוש מבנה חטיבת הביניים אלחייאת (סמל מוסד 448274) בכפר קאסם. ביצוע עד 90 ימי לוח לפי מדידת כמויות, בהצעת הנחה אחידה על כתב הכמויות. מפגש המציעים והסיור חובה להגשה.

• החברה רשאית לצמצם, לעכב או לבטל את העבודה בכל שלב ללא פיצוי; המכרז עשוי להתבטל אם תוגש הצעה אחת בלבד.
• צוות מקצועי, לרבות יועץ לוחות זמנים (ככל שידרש), נכלל במחיר ההצעה ללא תשלום נוסף.
• עבודה נוספת רק בפקודת שינויים בכתב מהמפקח; לפי דקל בניכוי 20% ושיקלול ההנחה; ללא סעיף בדקל, רווח קבלן עד 8%.
• ביטוח: אישור חברת ביטוח תוך 7 ימים ממסירת הודעת הזכייה. אי התאמת הכיסוי מאפשרת חילוט הערבות וביטול הזכייה.
• קנסות: נספח יג׳ (500–5,000 ₪ להפרה) וקנס על אי עמידה בלוחות הזמנים; השלמה בידי אחר בתוספת 15% הוצאות משרדיות.

• המציע ישות משפטית אחת: יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל. לא ניתן להגיש הצעה במשותף.
• המציע רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בניין, תשכ״ט-1969) בענף 100 (בניין) בסיווג ג׳-1, ו/או בענף 131 (שיפוצים) בסיווג א׳-1, לפחות. 100 ג-1 או 131 א-1
• מחזור כספי מפעילות בתחום ביצוע עבודות בניין/שיפוצים, לא כולל מע״מ, של לפחות 3 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים 2022, 2023 ו-2024, או בכל אחת מהשנים 2023, 2024 ו-2025. הדוחות הכספיים המבוקרים והסקורים לא יכללו הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כעסק חי. להוכחה: נספח 4. 3 מלש"ח
• ביצוע בעצמו בלבד, כקבלן ראשי, של לפחות 2 פרויקטים בעבודות בנייה ו/או שיפוצים, שהסתיימו ומסרו למזמין במסירה סופית בתקופה שמ-1.1.2024 עד 31.3.2026. שהיקף כל אחד מהם לפחות 1,000 מ״ר, ולפחות פרויקט אחד מהם הוא מוסד חינוכי. להוכחה: נספח 5. 2
• ערבות בנקאית להגשה בסך 55,000 ₪ (חמישים וחמישה אלף ₪), בתוקף עד 10.12.2026, מצורפת להצעה. 55,000
• המציע השתתף במפגש המציעים ורכש את מסמכי המכרז (קבלה על רכישת המסמכים מצורפת להצעה). השתתפות בסיור הקבלנים חובה ותנאי להגשת הצעה.
• אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, ניכוי מס במקור וכו׳, תשל״ו-1976): אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, ואישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס במקור; וכן תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים, אחד מהבאים: (א) לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום ב-12 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות; (ב) הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים, וההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד זה; (ג) אותו דבר לפי חוק שכר מינימום.
• אישור על היות המציע עוסק מורשה, או לתאגיד: עותק מתעודת ההתאגדות ותמצית מידע מעודכנת מרשם החברות. עוסק מורשה
• אישור בתוקף של ממונה הבטיחות מטעם המציע (חובה).
• המציע ומנהליו לא הורשעו בפסק דין חלוט, בשבע השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בעבירה שיש עמה קלון, או בעבירת מרמה, זיוף, הגבלים עסקיים, שוחד, או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו, וכן לא תלויים נגדו הליכים פליליים כאמור. אם יש הליך כזה, נדרשת פנייה לחברה 14 ימים לפחות לפני המועד להגשה, והבקשה אושרה.
• תצהיר בדבר אי תיאום הצעות והעדר קרבה משפחתית.

מי רשאי להשתתף

ישות משפטית אחת: יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום בישראל. אין הגשה במשותף.

תקופת ההתקשרות

עד 90 ימי לוח מצו התחלת העבודה, כולל התארגנות באתר. הארכה ללא תוספת תשלום לתקורות. פיצויי איחור מוסכמים לפי ההסכם; הסכומים אינם מופיעים במסמכים.

אמות מידה

איכות הביצוע, ניסיון קודם והמלצות (ללא משקלות מפורטות). המחיר: שיעור הנחה אחיד אחד על כתב הכמויות בלבד.

היקף ותמורה

תמורה לפי מדידה בפועל, מע״מ בנוסף. כתב הכמויות הוא אומדן גלוי; סכומו אינו מופיע במסמכים. התייקרות מהחודש ה-19; עלייה מעל 4% מזכה בהתייקרות מאותו חודש. חשבון ביניים תוך 14 ימים.

ערבויות

ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה בשיעור 5% משווי העבודות בתוספת מע״מ, להמצאה תוך 7 ימים מהודעת הזכייה; תוקפה עד לתום 90 (המשך הנוסח אינו מופיע במסמכים).

אופן ההגשה

מעטפה אטומה וחתומה עם מספר המכרז, בתיבת המכרזים במשרדי החברה עד 10.9.2026 בשעה 15:00 בדיוק. דואר לא מתקבל. תוקף ההצעה 90 יום מהמועד האחרון להגשה. אין הסתייגויות.

שאלות הבהרה

שאלות על גבי קובץ Word בלבד, עד 6.9.2026 בשעה 12:00, לדוא״ל [email protected] (אישור קבלה: 03-7550748). תשובות באתר החברה לא יאוחר מ-96 שעות לפני המועד האחרון.