מכרז 08/2026 לביצוע עבודות קבלניות- הקמת מבנה משרדים בנייה קלה

עבודות ביסוס והקמת מבנה משרדים בנייה קלה לאיגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה, מותאם לצרכי המזמין ועם היתכנות להעברה בעתיד. מיקום המבנה אינו מופיע במסמכים. ביצוע תוך 4 חודשים, היתר בנייה קיים, תשלום פאושלי לפי כתב כמויות בהפחתה.

• הערבות (עד 30.04.2027) פוקעת לפני תום הארכת ההצעה (עד כ-21.05.2027); יש להאריכה לפי דרישת האיגוד.
• הנחה עד 15% בלבד; מעל 15% נפסלת על הסף; הנחה אחידה על כל כתב הכמויות; ללא הנחה – לציין 'אפס'.
• קנסות: איחור בלו״ז 1,000 ₪ ליום; איחור בתיקון 1,500 ₪ ליום; הפרה מהותית 20,000 ₪ וביטול עם קיזוז נזקים.
• סתירה בהגשה: סריקה בדוא״ל מופיעה כאפשרות, אך 'לא יתקבלו הצעות שיוגשו שלא באופן ידני'. להגיש ידנית בלבד.
• שינוי כמויות עד 50% לפריט ללא עליה במחירי היחידה; השינוי הכספי עד 25%; עבודה נוספת ללא אישור בכתב לא תשולם.

• המציע הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ״ט–1969, בקבוצת סיווג ג׳, ענף ראשי 100 (בניה), סוג 3 לפחות. על המציע לצרף להצעתו תעודה תקפה או תדפיס מפנקס הקבלנים באתר משרד הבינוי והשיכון. 100 ג-3
• במהלך התקופה שמיום 01.01.2020 ואילך המציע ביצע והשלים (לאחר מסירה סופית למזמין) לפחות 3 פרויקטים של עבודות להקמת מבנה/ים בבנייה קלה, שכל אחד מהם בהיקף כספי של לפחות 450,000 ₪ לא כולל מע״מ, מתוכם לפחות פרויקט אחד שכלל גם עבודות ביסוס (לפי חשבון סופי מאושר על ידי הלקוח); העתק חשבון סופי מאושר לכל פרויקט. 3
• נוכחות חובה בסיור הקבלנים שייערך באתר ב-29.10.2026 בשעה 09:00: המציע או מי מטעמו נכח בסיור.
• רכישת מסמכי המכרז במשרדי האיגוד (בין 09:00 ל-15:00) תמורת 1,000 ₪ כולל מע״מ, שלא יוחזרו; יש לצרף קבלה על הרכישה. מציע שלא רכש את המסמכים הצעתו תיפסל. 1,000
• ערבות בנקאית אוטונומית להצעה, מקור בלבד (לא העתק ולא צילום), בסך 50,000 ₪, בתוקף לפחות עד 30.04.2027, שהוצאה על ידי בנק ישראלי לבקשת המשתתף בלבד, לפקודת האיגוד, בדוגמת הנוסח המצורף למסמכי המכרז. 50,000
• חוק עסקאות גופים ציבוריים: אישור על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות לרשויות המס; אישור על ניכוי מס במקור או פטור ממנו על שם המציע; נספח א2 מלא וחתום, מאושר על ידי עו״ד.
• הצהרת נספח א1 (הרשעות): אחד מהבאים: (א) לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר 31.10.2002, לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ״א–1991 ו/או חוק שכר מינימום, התשמ״ז–1987; (ב) הורשענו ביותר משתי עבירות כאמור, אך במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. וכן הצהרה לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ״ח–1998 (מעסיק פחות מ-100 עובדים, או 100 עובדים ומעלה).
• אחד מהבאים: (א) עוסק מורשה לצרכי מע״מ – תעודה תקפה; משתתף בתיק איחוד יצרף גם אישור רו״ח/רשויות המס על הכללתו בתיק המאוחד; (ב) תאגיד – תעודת התאגדות ותמצית דוח מעודכן מרשם התאגידים הרלוונטי; (ג) יחיד (עוסק מורשה) – צילום ת.ז.
• העדר קרבה לעובד האיגוד או לחבר מועצת האיגוד (סעיף 122א(א) לפקודת העיריות, נוסח חדש): המציע אינו קרוב, סוכן או שותף של אחד מהם, ואינו תאגיד שיש לאחד מהם בו חלק העולה על עשרה אחוזים; הצהרה בנספח א1.
• תצהיר בדבר אי תיאום הצעות, חתום על ידי המציע ומאומת כדין על ידי עו״ד.

מי רשאי להשתתף

מציעים העומדים במועד הגשה בכל תנאי הסף המצטברים; הניסיון והאישורים חייבים להתייחס לישות המשפטית המגישה. כל משתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

תקופת ההתקשרות

ביצוע תוך 4 חודשים ממועד מסירת צו התחלת העבודות; בשבת ובחג רק באישור מראש ובכתב. תקופת בדק ותיקונים שנתיים לאחר המסירה.

אמות מידה

שלב א׳: עמידה בתנאי הסף. שלב ב׳: מחיר בלבד (100%); הזוכה – שיעור ההנחה הגבוה ביותר. בשוויון הנחה – עסק בשליטת אישה, אם הגיש אישור רו״ח ותצהיר עד המועד האחרון. לאחר ההכרזה – משא ומתן.

היקף ותמורה

אומדן בש״ח אינו מופיע במסמכים. אספקת המבנים (סעיף 21): פאושלי קומפלט בהפחתת ההנחה; יתר הסעיפים במדידה בפועל במחיר היחידה בהפחתה. לא ישולמו הפרשי הצמדה, שער או התייקרויות.

ערבויות

ערבות ההצעה (50,000 ₪) משמשת גם לביצוע ולתיקונים בתקופת הבדק והאחריות; יש להאריך את תוקפה לפי דרישת האיגוד, והארכה היא תנאי להמשך ההתקשרות. אי חתימה על החוזה במועד שייקבע – חילוט הערבות.

אופן ההגשה

ידנית בלבד, עד 22.11.2026 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים במשרדי האיגוד, רח׳ אזוב 7 ביבנה: 2 עותקים מקור ודיסק און קיי במעטפה סגורה (שם ומספר המכרז בלבד). תוקף ההצעה 90 יום.

שאלות הבהרה

שאלות בכתב בלבד לגב׳ דליה וייס, [email protected], בקובץ Word לפי המבנה במכרז, עד 10.11.2026 בשעה 16:30. טלפון כללי לפי עמוד המכרז: 08-9420480.